1ère mise en demeure pour le marché N°03/DRAO/2026 du 20/01/2026 relatif à la réalisation de logements Location-Vente

Marché N°03/DRAO/2026 du 20/01/2026

Entreprise « SARL ZYF CONSTRUCTION »

Sise (siège social) : Rue ZIGHOUD YOUCEF, Cité 01 Novembre 1954, Section 102 GP 109 BOURJ BOU ARRERIDJ. Titulaire du marché N°03/DRAO/2026 du 20/01/2026 portant sur La Réalisation des 120/500 logements Location-Vente en tous corps d'état y compris les travaux de viabilisation « Réseaux Tertiaires » sis à POS 19 Commune de DJELFA. Wilaya de DJELFA.

Vu l'ordre de service N°01 notifié le 20/01/2026 relatif au démarrage des travaux ;

Vu Rapport établi par le Directeur des projets de la wilaya de Djelfa en date du 26/04/2026 signalant le retard des travaux et le non-respect des conditions du chantier ;

Vu la visite de chantier effectuée par le directeur général adjoint et le directeur régional en date du 04/05/2026 signalant l'instruction des directives suivantes :

• La mise en service de la centrale à béton
• Le renforcement des effectifs de la main-d'œuvre
• Le lancement des quatre lots prévus

Vu le procès-verbal établi par le bureau d'étude de suivi en date du 17/05/2026 signalant :

• Le non-respect des engagements de l'entreprise au conformément aux avancements des travaux ;
• Le manque flagrant de moyens humains et matériels présents sur le chantier ;
• Le non démarrage de ferraillage du radier de fondations des six (06) blocs ;
• Absence d'évacuation des déblais et remblais de chantier, signalée en date du 12/05/2026 ;

Vu Rapport établi par le directeur des projets de la wilaya de Djelfa en date du 20/05/2026 signalant le non-respect flagrant des engagements afin de renforcer la main-d'œuvre qualifiée ;

Vu l'arrêt de l'installation de la centrale à béton ;

Vu le non-respect de l'entreprise des consignes et recommandations édictées sur divers procès-verbaux de chantier allant dans le sens de relancer les travaux et le renforcement du chantier en moyens humains.

L'entreprise « SARL ZYF CONSTRUCTION » élisant domicile au : Rue ZIGHOUD YOUCEF, Cité 01 Novembre 1954, Section 102 GP 109 BOURJ BOU ARRERIDJ. Est mise en demeure de :

• Transmettre un nouveau planning de réalisation détaillé et actualisé (avancement prévisionnel des travaux, mains d'œuvre, approvisionnement en matériaux de construction) ;
• Renforcer le chantier en moyens humains (main-d'œuvre qualifiée) afin d'augmenter le rythme des travaux ;
• Redynamiser le chantier et prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer le bon déroulement du projet afin de respecter les délais prévus ;
• Relancer les travaux de chantier d'une manière effective afin de rattraper le retard causé ;
• Installer sur le chantier des équipements de travail successifs organisés en triple brigades (3x8) assurant un travail continu.

Un délai de Huit (08) jours à compter de la première parution de la présente mise en demeure sur les quotidiens nationaux et/ou le BOMOP, est accordé à l'entreprise pour s'y conformer, faute de quoi des mesures coercitives réglementaires seront appliquées à son encontre.