Appel d'offres ouvert pour l'aménagement urbain de la commune de Tazout (lots 1 à 4)

Un avis d'appel d'offres ouvert avec exigence de capacités minimales est lancé par le président de l'assemblée populaire communale de TAZOUT pour les projets suivants :

Tous les entreprises publics et privées qualifiées et intéressées par cet avis sont appelées à retirer les cahiers des charges auprès du BUREAU DES TRAVAUX NEUES de l'APC de TAZOUT ; contre un paiement des frais des annexes du cahier des charges de 4 000,00 DA.

Le dossier de la soumission comprend les pièces suivantes :

1ÈRE ENVELOPPE : DOSSIER DE CANDIDATURE

• Modèle de déclaration de candidature dûment signé établi selon modèle cahier des charges.
• Modèle de déclaration de probité signée établi selon modèle cahier des charges.
• Le statut de l'entreprise soumissionnaire.
• Les documents relatifs aux pouvoirs habilitants les personnes à engager l'entreprise.
• Registre du commerce.
• Le certificat de qualification et de classification du soumissionnaire (en cours de validité).
• Un extrait de rôle en cours de validité (apuré ou avec échéancier), originale ou copie délivré au niveau du lieu d'activité portant la mention non inscrit au fichier des fraudeurs.
• Une copie des attestations de mise à jour (CNAS, CASNOS, CACOBATPI).
• Une copie du Numéro d'identification fiscale (NIF).
• Les bilans financiers des 03 dernières années (2023-2024-2025) certifiés par un commissaire au compte.
• Liste des moyens humains des responsables chargés de l'exécution du projet avec justifications (diplôme et attestation d'affiliation CNAS obligatoire).
• Liste du matériel avec pièces justificatives.
• Les références professionnelles du soumissionnaire (attestations de bonne exécution des cinq dernières années délivrées par le maître de l'ouvrage ou le service technique).

2ème ENVELOPPE : L'OFFRE TECHNIQUE

• Modèle de déclaration à souscrire dûment signé établi selon modèle cahier des charges.
• Cahier de charge signé par le soumissionnaire portant à la dernière page, la mention manuscrite « lu et accepté ».
• Un mémoire technique justificatif selon le modèle remis dans le cahier des charges signé et paraphe et établie selon modèle du cahier de charges.
• Planning de réalisation détaillée selon modèle cahier des charges (précisant le délai contractuel).

3ème ENVELOPPE : L'OFFRE FINANCIERE

• Lettre de soumission.
• Bordereau des prix unitaires renseignés en chiffre et en lettre signé par le soumissionnaire.
• Détail quantitatif et estimatif visé par le soumissionnaire.
• La décomposition du prix global et forfaitaire (DPGF).

NOTA : Les documents justifiant les informations contenues dans la déclaration de candidature sont exigés uniquement de l'attributaire du marché public, qui doit les fournir dans un délai maximum de dix (10) jours à compter de la date de sa saisine, et, en tout état de cause, avant la publication de l'avis d'attribution provisoire du marché.

Les offres doivent être déposées à la main auprès de la COMMUNE DE TAZOUT, DAÏRA DE TAZOUT, WILAYA DE BATNA (bureau du secrétariat du P.A.P.C de TAZOUT) au dernier jour de la date des remise des plis qui est fixée à 15 jours à compter de la date de la première parution dans les journaux quotidiens ou le BOMOP de 08h00 à 10h00. L'ouverture des plis sera à 10h30 de la même journée.

L'ouverture des plis se fera au dernier jour, correspondant à la date de dépôt des offres à 10h30 en séance publique au siège de l'APC. (Cette annonce est une invitation à assister à cette réunion au siège de l'APC).

Si le jour coïncide avec un jour férié ou un jour de repos légal, la durée de préparation des offres sera prorogée jusqu'au jour ouvrable suivant. Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pendant une durée de : trois (03) mois + la période de préparation des offres.

• Être une entreprise publique ou privée qualifiée.
• Retirer le cahier des charges auprès du BUREAU DES TRAVAUX NEUES de l'APC de TAZOUT contre paiement de 4 000,00 DA.
• Déposer les offres en 3 enveloppes distinctes (dossier de candidature, offre technique, offre financière).
• Fournir les documents justificatifs exigés dans le dossier de candidature.
• Respecter les délais de dépôt et de validité des offres.