Mise en demeure pour retard dans l'exécution des travaux de 35 villas à Larbaatache
Date de parution
26 octobre 2026
Date limite de dépôt
Non précisée
Budget estimatif
Non communiqué
Localisation
Boumerdès · Larbatache
Objet de l’avis
À l'attention de l'entreprise : ETBPH/TCE RIABI RABAH, située à Rue Mohamed Boudali, Thenia, Wilaya de Boumerdes, titulaire du marché n° 183/2025 du 28/07/2025 pour la réalisation des travaux en clos et couvert y compris VRD de 35 villas à Larbaatache (Wilaya de Boumerdes).
Conformément aux décrets exécutif n° 21-219 du 20/05/2021 et présidentiel n° 15-247 du 16/09/2015, et en application de l'article 32 du marché n° 183/2025, une mise en demeure est notifiée pour les motifs suivants :
- Manque de main-d'œuvre et de matériaux sur le chantier.
- Retard considérable dans l'avancement des travaux par rapport au planning initial.
- Dégâts au réseau de fibre optique mitoyen et risque d'instabilité du talus en raison des retards dans les travaux de soutènement.
- Arrêt des travaux de soutènement, essentiels pour stabiliser le talus.
L'entreprise est mise en demeure d'accélérer les travaux dans un délai de huit (08) jours à compter de la date de publication de cet avis.
Fiabilité d’extraction : 79 %