Mise en demeure relative aux travaux d'amélioration urbaine du lot 11 dans la commune d'In Ghar (wilaya d'In Salah)

Vu le marché approuvé par le comité des marchés publics n° 12/2024 du 05-07-2024 et engagé par le contrôleur financier le 25-07-2024 sous le n°265/2024 relatif aux :

• Opération : Amélioration urbaine de l'ancien tissu urbain à travers la wilaya d'In Salah -2023-
• Projet : Travaux d'amélioration urbaine de l'ancien tissu urbain à travers la wilaya d'In Salah -2023-
• Lot 11 : Travaux d'amélioration urbaine de l'entrée de la ville commune d'In Ghar.

Vu les ODS suivants :

• ODS de démarrage des travaux en date du 08-08-2024.
• ODS d'arrêt des travaux en date du 26-08-2024.
• ODS de reprise des travaux en date du 16-03-2025.
• ODS d'arrêt des travaux en date du 09-04-2025.
• ODS de reprise des travaux en date du 18-12-2025.

Vu le délai contractuel fixé à 50 jours.

Vu l'abandon total du projet et l'absence complète de la main-d'œuvre et du matériel au niveau du chantier.

Conformément à l'article N°119 du décret exécutif n°21-219 du 20-05-2021 portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux.

L'entreprise BOUCHIKHI KHADIDJA - sis à : Cité Essalem, Illizi, wilaya d'Illizi - est mise en demeure pour :

• Fournir les matériels et la main-d'œuvre nécessaires pour achever les travaux dans un délai de 08 jours à partir de la date de parution de cette mise en demeure.

Dans le cas où l'entreprise ne répond pas à cette mise en demeure, une deuxième mise en demeure sera adressée à l'entreprise pour procéder à la résiliation partielle du marché.