Réponse à une mise en demeure concernant des retards dans les travaux de réhabilitation du réseau d'eau potable à Mostaganem

SARL Saidi Benbrahim, entreprise spécialisée dans les grands travaux hydrauliques et publics, répond à la mise en demeure n°02 de l'Algérienne des Eaux (ADE) publiée dans les journaux Horizons et alhadi le 30/08/2026.

L'entreprise, titulaire du marché n°81/2024 pour la réhabilitation du système d'alimentation en eau potable de Mostaganem (35,6 km), justifie ses difficultés par :

• Arrêts fréquents des travaux dus à l'absence d'autorisations de voirie des autorités locales de Mostaganem, malgré des relances datées du 09/07/2025 et 22/07/2026.
• Retards de paiement causant un préjudice financier.
• Programme imposé par les autorités locales, sans concertation.

L'entreprise considère la mise en demeure injustifiée et réaffirme sa disponibilité à collaborer avec l'ADE pour résoudre les contraintes et régulariser les arrêts via un ordre de service.